PENYELESAIAN KONTRAK KONSTRUKSI DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Mohamad, Sondan Arfando (2024) PENYELESAIAN KONTRAK KONSTRUKSI DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover + Abstrak.pdf - Published Version Download (39kB)
	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) Bab 1.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (Bab 4 (Penutup/Kesimpulan)) BAB 4 Penutup.pdf - Published Version Download (34kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (59kB)
	Text (Tugas Akhir Ilmiah utuh) Full Tesis Mohamad Sondan 2220119001.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor2779 Tahun 2015tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur Di Kelurahan Bidara Cina, Kantor Pertanahan Jakarta Timur bersama-sama dcngan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan tahapan pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi untuk pengadaan tanah lokasi inlet. Dalam pelaksanaannya mengalami kendala pada RW.04 Kelurahan Bidara Cina, yakni adanya sengketa lahan antara warga terdampak proyek dengan pemilik tanah yang sah. Warga terdampak menggugat penetapan lokasi Gubernur ke PTUN dengan putusan No. 59/G/2016/PTUN-JKT pada tanggal 15 Maret 2016. Hal ini menghambat proses pengadaan tanah dan berdampak pada waktu pelaksanaan pembangunan Sudetan. Penelitian ini ingin memotret dan menganalisa tentang bagaimana mekanisme pengadaan tanah pada pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur, faktor apa yang menyebabkan kendala pengadaan tanahnya dan bagaimana strategi penyelesaian kontrak konstruksi dalam hal terjadi keterlambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian adalah bahwa gugatan warga tersebut disebabkan oleh sosialisasi atas proyek yang dilakukan pemerintah kurang memenuhi keinginan warga sehingga tidak tercapai kesepakatan nilai ganti rugi yang layak. Di sisi pemerintah, terhambatnya proses pengadaan tanah saat itu disebabkan oleh kekurangan dana dan proses administrasi penyelesaian pembayaran ganti rugi yang belum selesai 100%. Penyelesaian kontrak konstruksi dalam hal terjadi keterlambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur dilaksanakan pemerintah dari segi penyelesaian sengketa, pengadaan tanah dan kontraknya.

Actions (login required)

View Item